SI事業者のプロジェクトマネジメント責任 東京地判平16.3.10判タ1211-129 - IT・システム判例メモ
納期までにシステムが完成しなかったことの責任がベンダ，ユーザのいずれにあるのかが争われた事例。 事案の概要 ユーザＸ︵健保組合︶が，ベンダＹに対し，基幹情報システムの開発を委託したところ，期限までに完成しなかったなどとして，支払済みの約2.5億円の返還と，損害賠償約3.4億円の支払いを求めたのに対し，ベンダＹは，システムの開発が遅延したのはユーザＸの協力がなかったことが理由であるとして，約4.6億円の損害賠償を求める反訴を提起した。 ここで取り上げる争点 ベンダＹ及びユーザＸは，契約上どのような義務を負っていたか。 開発が遅れて完成しなかった原因は何か。その責任はいずれが負うべきか。 裁判所の判断 ︻プロジェクトマネージメント義務︼ 裁判所は，次のとおり，システム開発業者が負うべき義務として，プロジェクトマネージメント義務があるということを明言している。 Ｙは、システム開発の専門業者として
